当前位置:首页 - 行情中心 - 亚泰国际(002811) - 公司资料- 诉讼仲裁

亚泰国际

(002811)

15.06

0.13  (0.87%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2905.81   -0.01%2019-05-22
昨收:14.93 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9087.52  0.00%09:24:03

集合

竞价

诉讼、仲裁事项

公告日期 案件名称 原告方 被告方 涉及金额(万元) 案件描述 诉讼执行情况
2017-07-27装饰装修合同纠纷深圳市亚泰国际建设股份有限公司富地长泰酒店管理投资有限公司6091.78 原告:深圳市亚泰国际建设股份有限公司(公司) 被告:富地长泰酒店管理投资有限公司 公司与被告就北京市东城区钓鱼台艺术酒店(以下简称“钓鱼台酒店”)A楼、B 户型新样板间、B 楼、CD 楼以及 CD 楼红酒廊精装修工程达成一致,并签署相应的精装修工程合同及补充协议(以下简称:“施工合同”),由原告承包被告发包的钓鱼台酒店 A 楼、B 户型样板间、B 楼、CD 楼以及 CD 楼红酒廊精装修工程。自上述施工合同签署后,公司按照约定时间进场开始施工,其中 B 户型样板间精装修工程于 2013 年 4 月 25 日经竣工验收合格;CD 楼精装修工程于 2013 年12 月 28 日经竣工验收合格;CD 楼红酒廊工程于 2013 年 12 月 31 日经竣工验收合格。B 户型样板间、CD 楼以及 CD 楼红酒廊工程在竣工验收合格后,原告即交付被告使用。A 楼及 B 楼精装修工程施工过程中,被告于 2013 年 11 月口头通知原告停工,后被告于 2014 年 10 月 29 日向原告发送工作联系函书面通知原告,因 A 楼五层装修方案的全部调整,要求原告停止对 A 楼的施工。依施工合同约定,被告未向原告足额支付 B 户型样板间、CD 楼、CD 楼红酒廊工程工程款及 A 楼、B 楼的工程进度款及补偿公司因被告原因停工期间的损失。故公司诉至北京市第二中级人民法院 诉讼请求: 1、确认公司与被告签署的《北京市东城区钓鱼台艺术酒店 A 楼精装修工程合同文件》及《北京市东城区钓鱼台艺术酒店 B 楼精装修工程合同文件》解除; 2、请求判令被告向公司支付欠付的工程款 44,094,136.96 元; 3、请求判令被告向公司支付利息(利息计算应以应付未付的工程款为基数,按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准,从应付未付之日起算至全部款项实际付清之日止,暂计算至 2017 年 7 月 1 日为 5,117,425.59 元); 4、请求判令被告向原告赔偿停窝工、拖延结算等造成的损失共计11,706,269.12 元; 5、请求确认原告就第 2-4 项诉讼请求下的款项,对“钓鱼台艺术酒店”工程折价、拍卖的款项享有建设工程价款优先受偿权; 6、请求判令被告承担本案全部的诉讼费用。
TOP↑